徐X、浙江某装饰工程有限公司等装饰装修合同纠纷一审民事判决书

律师观点分析原告：徐X，女，1986年9月出生，汉族，住浙江省台州市椒江区。被告：浙江XXX装饰工程有限公司，住所地：浙江省杭州市XX区XX街道XX路X。法定代表人：肖X，执行董事兼总经理。被告：朱XX，男，1984年11月出生，汉族，住江西省修水县。被告：肖X，男，1985年3月出生，汉族，住江西省武宁县。三被告共同的委托诉讼代理人：徐X，浙江XX律师事务所律师。原告徐X与被告浙江XXX装饰工程有限公司（以下简称XXX公司）、朱XX、肖X装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年10月27日立案后，依法适用简易程序，于2021年11月19日、2022年1月13日两次公开开庭进行了审理。第一次公开开庭审理，原告徐X、被告朱XX、三被告共同的委托诉讼代理人徐X到庭参加诉讼；第二次公开开庭审理，原告徐X、三被告共同的委托诉讼代理人徐X到庭参加诉讼。本案现已审理终结。徐X向本院提出诉讼请求：1．判决解除徐X和XXX公司签订的《装修工程施工合同》；2．判决XXX公司返还徐X工程款10401元（69910-70000＋10491）；3．判决XXX公司向徐X支付违约金214000元（428天×500元／天）；4．判决朱XX、肖X对上述款项承担连带清偿责任。案件审理过程中，徐X撤回第1、2项诉讼请求。事实与理由：朱XX、肖X系XXX公司股东。2019年11月16日，徐X与XXX公司签订了《装修工程施工合同》。合同约定：XXX公司为徐X位于椒江区XX街道XX苑X房屋进行装饰装修，工程期限120个工作日，承包方式为半包；工程项目及施工方式如需变更，双方应当协商一致；合同总价款70000元（固定价格），支付方式为分期付款；由于XXX公司的原因造成工期延误的，每逾期1天按500元处罚。合同签订后，XXX公司于同年12月9日开始施工。施工过程中，XXX公司未指派材料员，工程监理于2020年6月11日后一直空缺，瓷砖工程质量存在严重问题。徐X按约支付了工程款。至今，XXX公司拒绝交付水电管线竣工资料等验收材料，导致施工合同无法继续履行。徐X认为，XXX公司未按照合同约定履行义务已构成违约，应当承担违约责任，返还多支付的工程款。朱XX、肖X作为股东，滥用公司法人独立地位和股东有限责任，应当对公司债务承担连带责任。XXX公司、朱XX、肖X辩称，XXX公司已经按照徐X的要求完成了半包的所有工程，徐X也已支付了全部的工程款项。具体答辩如下：一、XXX公司认为本案的半包工程在油漆工序完成之后就已经完工。1．案涉工程已经在2020年6月底已经完工。徐X提交的XX苑X工程对接群微信聊天记录截图显示，2020年6月11日之后，这个微信群里面就再也没有任何的聊天记录。根据逻辑和日常生活经验，如果案涉工程没有完工，那徐X和施工人员完全没有任何的聊天记录，不符合常识、常情、常理。2．徐X聊天记录显示，2020年10月10日，案涉工程衣柜的安装也开始进行。按照半包的工艺流程，油漆是半包工程的最后一道工序。只有完成了油漆工序，衣柜才能够进场安装。从这一事实也反映出来，案涉工程在2020年10月10日之前已完工。二、装修工程完工时，XXX公司与徐X电话联系过，徐X也看过现场，徐X和XXX公司已经进行竣工验收，只是三被告没有证据。三、徐X已经支付所有的工程款，本案的工程已完工。如果案涉工程未完工，徐X是不可能支付全部的工程款的，这个道理其实老百姓都懂，更何况徐X作为律师，是法律专业人士，不可能出现这样的失误。四、徐X计算的案涉工程的竣工节点是2020年7月6日，三被告认为这个计算方式是错误的。徐X和XXX公司对开工时间是2019年12月9日均无异议。但对于施工的时间表，三被告认为，2020年1月9日开始春节放假，因此第一次开工的期间为2019年12月9日至2020年1月8日。因为合同约定的工期是工作日，第一次开工的工期为23日。2020年1月9日至2020年3月2日，因春节放假和疫情，XXX公司并没有进行开工；同时，因疫情的原因，双方协商一致延长工期至2021年3月24日。第二次开工时间是2021年3月25日至2020年8月18日，第二次开工工期为97天，但因徐X未及时提供主材，影响工期7天。五、至于徐X在庭审当中所陈述的质量问题属于保修范围，与工期无关（包括乳胶漆开裂、餐厅筒灯开口开得有些大等）；徐X所陈述的水管漏水是徐X自己的原因所造成的，与XXX公司无关。六、徐X曾所陈述的面板（开关、插座）、筒灯没有安装，三被告认为，油漆工序完成，案涉工程完工。面板（开关、插座）、筒灯没有安装与工期延误无关。即使面板（开关、插座）、筒灯没有安装与工期延误有关，面板（开关、插座）、筒灯属于主材部分，徐X没有及时提供相应的材料，工期应当顺延。七、徐X所陈述的大厅墙面的乳胶漆更换颜色的问题。三被告认为，工程设计施工图纸作为《装修工程施工合同》的附件，与《装修工程施工合同》具有同等的法律效力。设计图当中载明颜色是白色，XXX公司也按设计图进行施工，不违反合同约定。徐X认为，应以效果图作为合同基础，三被告认为，效果图只不过是三被告将装修效果给徐X作为参考，而工程设计施工图纸作为合同的组成部分，经徐X和XXX公司共同签字，因此应以工程设计施工图为准。大厅变更油漆颜色，应当作为合同的变更，且三被告并没有收取相应费用，如果将大厅颜色变更作为工期延误的事由，并不公平。八、对于徐X所陈述的未交付水电图纸，三被告认为三被告不具有交付水电图纸的义务。本院经审理，认定事实如下：2019年11月16日，徐X与XXX公司签订《装修工程施工合同》，载明：工程地址为XX苑X室，双方约定工程施工120个工作日；每日工作时间不限，节假日或不可抗力因素顺延。施工合同7.1条约定，由徐X提供的材料设备，徐X应在材料运到施工现场前通知XXX公司，双方共同验收并办理交接手续。第8.1条约定，对以下原因造成的竣工日期延迟，经徐X确认，工期相应顺延：1．工程量变化和设计变更；2．不可抗力；3．徐X同意顺延等其他情况。第8.2条规定，因徐X未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因徐X提供的材料设备质量不合格，而影响工期质量的，返工费用由徐X承担，工期顺延。第8.3条规定，徐X未按期如数支付工程费用，工期顺延，由此带来的工期延误和双方损失由徐X承担。第8.4条规定，因XXX公司责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第8.5条规定，因XXX公司原因（提供的材料、设备质量不合格）造成工程质量存在问题的，返工费用由XXX公司承担，工期不顺延。因返工造成的工程的延期交付视同工期延误。第9.1条规定，双方约定在施工工程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：（1）拆墙、砌墙及水电工程基本完成，墙地砖进场前进行第一次阶段验收；（2）贴墙、地砖部分完成，木工进场前进行第二次阶段应验收；（3）木工基本完成、泥工完成，油漆、煽灰进场前进行第三次阶段验收；（4）油漆、煽灰基本完成，安装进场前进行第四阶段验收；（5）竣工整体验收。第9.2条约定，工程竣工后，XXX公司通知徐X验收。徐X应自接到验收通知后三天内组织验收，结清工程款尾后，办理移交手续。如徐X在规定时间内不能验收，需及时书面通知XXX公司，另定验收日期，否则XXX视徐X通过验收。若另定验收日期，徐X应承认第一通知时间为竣工日期。施工合同第10条约定，工程款支付方式采用固定总价的方式，为7万元。第10.1条规定，（1）本合同签单后，徐X支付首期工程款，即双方签字确认的工程总金额的40％，即28000元，XXX公司进场施工；（2）水电基本完成，木工泥工进场前，徐X支付第二期工程款，即付满本工程总金额的30％，即21000元；（3）泥工完成，油漆工进场前，徐X支付第四期工程款，即付满本工程总金额的27％，即18900元；（4）工程结束一周内支付工程尾款3％，即2100元。第10.2条规定，工程整体验收合格后，XXX公司向徐X提出工程结算，并将有关工程结算资料送交徐X进行签字认可，徐X接到结算资料三天内如无异议，即视同默认验收通过。第11.2条规定，未办理验收手续或徐X未结清工程尾款前，徐X提前使用工程用品，视为验收自动通过，徐X不得以其他理由拒付未结工程款，如因此造成XXX公司的经济损失，由徐X负责承担。第15.3条规定，合同附件为合同的组成部分，与本合同具同等法律效力；合同附件包括工程设计施工图纸。《装饰装修施工合同》签订后，2019年12月9日XXX公司开工。另查明，对于工程款的支付，徐X在2019年10月13日支付2000元，在2019年12月8日分别支付9000元及19000元，在2020年4月17日支付21000元，在2020年9月19日支付5000元，在2020年9月20日支付5000元，在2020年9月21日支付4500元，上述款项合计65500元，均支付至朱XX的中国XX银行XX支行账户。2020年3月1日，徐X在X工程对接群中发送物业信息：鉴定目前疫情情况，小区暂定于2020年3月2号恢复装修施工……。朱XX对徐X说：徐律师，我们最好是晚一点嘛，因为这工人这边都是全国各地的。徐X说：嗯，好的。2020年3月22日，徐X在X工程对接群中问，请问大致什么时候可以开工？2020年3月27日，XXX公司的员工徐X发送开工图片。徐X说，辛苦徐X了。徐X（XXX公司员工）问徐X，最主要瓷砖什么时候能到？2021年5月6日，徐X回答，一个礼拜左右送货。徐X说，油漆两天后进场。2020年6月18日，徐X要求朱XX同意延迟第三期工程款18900元的支付时间，朱XX表示可以同意延迟一个月。2020年7月27日-28日，徐X另行雇佣他人在案涉房屋安装龙骨。2020年8月4日，徐X（XXX公司员工）对徐X说：……昨天有刮台风，没有什么损失。徐X说：说明房屋质量不错……。（椒）气协查字2021【26】号椒江气象数据协查单载明，根据（乌石站）的监测资料显示期间2日-4日持续降雨。2020年9月17日，徐X与朱XX微信聊天，徐X、XXX公司认可，案涉工程款存在减项4410元。上述事实有徐X提供的《装修工程施工合同》、《工程设计施工图纸》、微信聊天记录、三被告提供的椒江气象数据协查单、微信聊天记录以及各方的庭审陈述等证据证实。本院认为，本案的争议焦点有以下两方面：一是案涉工程何时完工？二是案涉装修工程的工期是否应当顺延，应当顺延多少时间？1、关于“案涉工程何时完工”的问题。徐X认为，案涉的装饰装修工程一直没有完工，但徐X已在2021年9月18日入住，应认定徐X提前使用，可视为案涉工程完工。XXX公司则认为，油漆工序完成时，案涉工程已经完工；徐X和XXX公司已经进行竣工验收，徐X也前往现场看过，只不过是XXX公司拿不出证据。本院具体分析如下：合同第8.1条规定，对以下原因造成的竣工日期延迟，经XXX公司确认，工期相应顺延……。《装修工程施工合同》已明确约定，将竣工日期作为工期计算的时间节点。因此，案涉工程的工期计算应自开工之日2019年12月9日起算至案涉工程竣工之日。2020年9月17日，徐X和朱XX微信聊天，对工程量进行核减4410元。之后，徐X支付工程款65500元。徐X认为，徐X尚未付清全部工程款，还尚欠90元未付；XXX公司认为，因为徐X已支付65500元，只有90元未付，XXX公司已将徐X未付的90元当作零头抹去，徐X已付清工程款。本院认为，徐X和XXX公司对于案涉装修工程的工程款为65590元，均无异议。因此，本院认定，2020年9月17日，徐X和XXX公司已对工程款进行结算。合同第10.2条规定，工程整体验收合格后，XXX公司向徐X提出工程结算，并将有关工程结算资料送交徐X进行签字认可，徐X接到结算资料三天内如无异议，即视同默认验收通过。根据上述合同条款约定，工程竣工是在工程结算之前。考虑到XXX公司于庭审中陈述，徐X曾看过完工现场，案涉工程已竣工验收，但XXX公司无法提供证据。本院无法查清案涉工程竣工验收的时间节点。但根据上述合同条款，如果徐X接到结算资料三天内如无异议，即视同默认验收通过。因此，本院认定2020年9月21日为工程竣工验收通过之日。至于，徐X所陈述案涉工程存在的各种质量问题，系属保修问题，与工期延误无关；徐X所陈述XXX公司未交付水电图纸的问题，与工期延误无关。徐X所陈述的，2021年7月28日，XXX公司才将大厅墙面的乳胶漆的颜色进行变更，构成工期延误。本院认为，根据《装修工程施工合同》，工程设计施工图纸作为合同附件是合同的组成部分，徐X和XXX公司均应受到施工图纸效力的约束。施工图纸载明，大厅墙面的颜色为白色，XXX公司按图施工，系履行合同约定的行为。且徐X与XXX公司已经过结算，按照合同约定，工程已竣工验收。徐X要求将大厅墙面的乳胶漆颜色进行变更，与工期延误问题无关。即使大厅墙面的乳胶漆颜色与工期计算有关，也应认定为合同变更，其工期应当顺延，不应作为工期延误的事由。2、关于“案涉装修工程的工期是否应当顺延，应当顺延多少天”的问题。2020年3月1日，徐X在X工程对接群中发送物业信息：鉴于目前疫情情况，小区暂定于2020年3月2号恢复装修施工……。朱XX对徐X说：徐律师，我们最好是晚一点嘛，因为这工人这边都是全国各地的。徐X说：嗯，好的。2020年3月22日，徐X在X工程对接群中问，请问大致什么时候可以开工？2020年3月27日，XXX公司的员工徐X发送开工图片。徐X说，辛苦徐X了。合同第8.1条规定，对以下原因造成的竣工日期延迟，经徐X确认，工期相应顺延：……徐X同意顺延等其他情况。XXX公司认为，2020年3月2日至3月24日工期顺延，符合合同约定，本院予以支持。因此，本院认定，2020年3月份因疫情原因，经徐X同意，工期顺延23天。2020年6月18日，徐X要求朱XX延迟第三期工程款18900元的支付时间，朱XX表示同意延迟一个月。亦即，徐X应在2020年7月17日之前支付第三期工程款18900元，但徐X在2020年9月19日支付5000元、9月20日支付5000元及9月21日支付4500元。合同第8.3条规定，徐X未按期如数支付工程费用，工期顺延。因此，本院认定，因徐X未按约支付第三期工程款18900元，工期顺延65天。2020年7月27日-28日，徐X另行雇佣他人在案涉房屋安装龙骨。徐X与XXX公司于庭审中一致同意工期顺延2天，本院予以确认。徐X（西XX公司员工）问徐X，最主要瓷砖什么时候能到？2021年5月6日，徐X回答，一个礼拜左右送货。徐X说，油漆两天后进场。合同第8.2条规定，因徐X未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因此，本院酬情认定，因徐X未及时提供瓷砖，工期顺延7天。2020年8月4日，徐X（西XX公司员工）对徐X说：……昨天有刮台风，没有什么损失。徐X说：说明房屋质量不错……。（椒）气协查字2021【26】号椒江气象数据协查单载明，根据（乌石站）的监测资料显示期间2日-4日持续降雨。徐X和徐X的微信聊天记录可以与（椒）气协查字2021【26】号椒江气象数据协查单相互印证，证明2020年8月2日-4日曾发生台风。合同第8.1条规定，对以下原因造成的竣工日期延迟，经徐X确认，工期相应顺延：……2．不可抗力。因此，本院确认，因台风因素，工期顺延3天。综上，案涉装修工程工期顺延100天（23＋65＋2＋7＋3）。因此，按照徐X的工期计算方式，徐X认为，合同约定的竣工日期为2020年7月6日；而本院认定的工程竣工日期为2020年9月21日。两个时间点相差77天。而根据查明的案件事实，案涉工期顺延的工期为100天。因此，本院确认，XXX公司并未延误工期。徐X要求XXX公司支付工期延误违约金，并要求XXX公司的股东朱XX、肖X承担连带清偿责任，并无依据，本院不予准许。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告徐X的诉讼请求。本诉案件受理费2255元（已减半，原告徐X预交），由原告徐X负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。