法律论文合同范文律师随笔法律常识

因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜

人身损害2022/10/26查看:5次
建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。(4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。(5)工期给予顺延。(6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。需要注意的是,“谁主张谁举证”,因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿,都是需要有充分证据予以证明的,否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要,否则擅自停工的,给发包人造损失的,要承担赔偿责任。要是已经因暴雨水浸停工,双方又就赔偿事宜协商不成的,当事人可以收集相关证据资料,委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜,避免双方来回扯皮,浪费大家宝贵的时间

建筑问题谁设计谁负责吗

工程建筑2022/10/26查看:7次
建筑问题并不是谁设计谁负责建筑设计图纸分为建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、总图等专业,由设计总负责人(简称“设总”,也有称“项目主持人”的)对设计总体负责,各个专业之间的协调由“设总”控制。以往,“设总”必须具有高级职称(高级建筑师、高级工程师),实行注册制度后,规模在10000平米以上的民用建筑设计要由一级注册建筑师负责,所以通常由一级注册建筑师担任“设总”,对设计负全责,设计出现问题,由设总和设计单位共同承担法律责任。专业负责人,通常要求具有中级职称。各专业负责人、设计人、绘图人等的工作都由“设总”管理、控制,所有修改都必须通过“设总”,可以理解为——参与工程设计的技术人员听设总的,对设总负责,设总对所在的设计单位负责,同时,设计单位的法人代表和设总共同对业主负责。防火专篇是由建筑、给排水、暖通空调、电气专业合作完成的,由“设总”总负责,如果报批出先问题,各专业设计人员在设总的统一控制下修改自己的图纸,直到通过审批。消防、人防、交通、绿化等属于政府职能部门,对建筑设计是否符合相关规范和城市规划进行专项管理监督。施工图审查负责审查设计图纸是否符合建筑设计规范的要求。如果建筑在使用、运行过程中出现严重问题,首先查设计图纸是否有问题,图纸没问题则查施工单位是否照图施工,施工没问题查使用单位管理问题。如果图纸有问题,由设计单位和设计总负责人承担主要责任。实际设计的工程师,从某种意义上说,是受法定设计人委托的具有一定设计能力的设计人员,按代理(被委托)人的法律责任,其在行使代理权范围内的全部责任应当由委托人负责;但若行使了超越委托权限的,应由个人承担。按现在市场情况,没有注册人认可的情况下,正式图纸不会发放施工单位。即基本不存在后者,所以,这种情况下,实际设计人不应承担超过10%的责任。

工程款纠纷应该如何解决

工程建筑2022/10/26查看:6次
一、工程款纠纷应该如何解决1、发包方拖欠工程款违约纠纷的解决对策这类纠纷中,应当依照《中华人民共和国民法典》第八百零七条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。质保金纠纷对策建设工程竣工移交后,承包人按照合同要求应在一年内进行保修。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零七条,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿二、保险纠纷应该如何解决保险纠纷如何解决保险纠纷的解决途径有以下几种:一是向当地保监局办投诉。如果保险代理人及保险人在展业过程中,有违反国家法律规定的行为或违纪行为,可以向保监局投诉,通过行政途径解决。二是通过保险调解委员会来调解。一些大城市已经在国内建立了保险调解制度,如上海地区。负责保险调解的委员会由市保险同业公会牵头,各保险公司推荐熟悉相关保险业务和法律知识的人员组成,并聘请专家、律师、消委会人员为顾问,依据国家有关人民调解的相关法律法规,提供调解服务,市民申请保险纠纷调解完全免费。

公司拖欠工程款怎么办

债权债务2022/10/26查看:9次
一、公司拖欠工程款怎么办1、公司拖欠工程款,劳动者可以向公司所在地人民法院起诉。2、法律依据:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条?一般地域管辖对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。?对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。?同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。二、拖欠工程款超过多久算违法目前法律并无明确规定,具体拖欠多久算违法,这应该按照合同的规定。建筑工程法规定如果是订立了合同,没有按照合同约定履行义务,属于违约。自合同约定到期之日起的两年内,对方是可以起诉至法院要求履行合同的。
上一页 下一页
首页 > 典法律师 > 律师文集